广州花都区擅长各类合同案件律师 维护客户合法权益

黄埔区专业装修合同争议律师 如何证明质量问题咨询 广州装修合同纠纷中，如何证明装修存在质量问题？ 张静律师解答：由业主举证证明房屋存在质量问题，如微信、照片、鉴定报告、另外签订的装修合同等。 判决书节选： 法院认为，关于涉案房屋装修是否存在质量问题，虽然华某公司否认张某的主张，但根据华某公司提供的微信内容显示，张某曾向华某公司的法定代表人李某表示案涉房屋的装修施工存在问题，并表示其再用原施工队，而李某未对此提出反驳。而且，张某还提供了《公证书》以证明案涉房屋的装修现场状况，提供了其与雅某公司、珠某公司签订的合同以及雅某公司、珠某公司开具的《收据》等证据以证明由于华某公司的装修施工存在质量问题及未完工而导致张某须另行聘请其他公司进行修复及完成装修，对上述证据予以采信。结合宇某咨询公司作出的《鉴定意见书》的内容，法院可确认华某公司确实存在未按装修方案进行施工、施工存在质量问题的事实。

广州增城区装修合同纠纷律师 如何证明逾期完工咨询 广州装修合同纠纷中，如何证明装修公司逾期完工？ 张静律师解答：以合同约定的工期计算为准。如下面这个案件，装修合同约定工期从拿到装修许可证起天。后业主主张装修公司逾期完工，比提供了装修许可证。但装修公司提供微信证据，证明拿到证后过了12天才开工。终法院认为，还是以拿到许可证的时间算。 判决书节选： 关于是否存在逾期施工的问题，法院认为：《室内装修设计合同书》约定，工程期限为装修许可证下达算起个工作日。张某提供了《装修许可证》以证明《装修许可证》的下达日期为2017年7月26日，并主张以此日期为工期起算日；华某公司则提供了微信，以证明实际开工日期为2017年8月8日。法院认为，张某提供的《装修许可证》显示的装修期限是自2017年7月26日起算，予以采信。而华某公司提供的微信的内容并不能证明《装修许可证》的下发时间，其抗辩缺乏依据，不予采纳。因此，根据《室内装修设计合同书》约定，案涉房屋装修工程的期限以《装修许可证》下达日期（2017年7月26日）起算个工作日，即施工期限至2018年1月17日止。华某公司抗辩称由于物业管理公司验收及张某更改装修方案而导致工期延误，但其提供的证据并不足以证明上述主张，而且，相关的验收并非合同约定的工期顺延理由，因此，上述抗辩亦缺乏依据，不予采纳。而根据已查明的事实可知，直至2018年2月7日即华某公司撤离案涉房屋之日止，华某公司仍未完成装修施工，该行为已违反了合同约定。

我所在合同法律领域具有较高造诣，多年代理大量经济合同纠纷类案件，包括买卖合同，建设工程合同，房屋租赁合同，委托理财合同，储蓄合同，赠与合同，装修装饰合同等纠纷。办案经验丰富，，收费优惠。
广东合拓律师事务所地址：广州市天河区天河北路183号大都会广场8楼

广州张静律师十多年来代理大量不同领域的案件，尤其擅长跟房子有关的一切案件，有丰富的执业经验，当事人一致**。特擅长离婚纠纷、房屋买卖合同纠纷（二手房、宅基地房、商品房）、土地租赁纠纷、继承纠纷、合伙纠纷、特许经营合同纠纷、买卖承揽合同纠纷、公司股东纠纷等案件，为您争取大权益，收费优惠，。作为广东合拓律师事务所律所主任团队律师，担任过多家上市公司、村居、街道常年法律顾问，持有企业合规师证书，熟悉企业法律风险管理。广东合拓律师事务所地址：广州市天河区天河北路183号大都会广场8楼 ：林和西站A出口，公交站：林和中路站 体育西路站